买卖合同通用模板 第1篇
供货方： 广西港兴塑业有限公司 （以下简称甲方）
需货方： 广西高广亿贸易有限公司 （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
一、供货内容：
乙方为满足本公司工程建筑的进度所以需要于20xx年02月12日起向甲方购买PE给水管件、PVC排水管件PVC电线管及配件。
订价方式：
每批管材的价格均以厂家报价书下浮30%。
质量标准：
甲方须按国家质量要求提供给排水用管材：
工程需要有特殊要求时，由乙方另行提出后，按甲乙双方在合同商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
二、供货方式：
1、在合同订立天内乙方需提供甲方工程管材使用计划有关材料作为甲方拟定管材供货计划依据。
2、乙方指定为乙方货物接收人，负责于甲方的所有到场管材交接工作。管材进场前，乙方需将指定的货物接收人的身份证复印件（加盖乙方公章）、货物接收人签名样本和相应的乙方委托书（加盖乙方公章）交于甲方。
3、在施工期间，乙方将实际施工所需要的产品名称、规格、品种和数量详细给列出需求清单，发货前 天将需求清单（加盖乙方公章）以书面形式通知甲方。
4、所供材料到达乙方指定工地现场后2小时内，乙方货物接收人按需求清单和送货清单对所到管材的'单价、规格、数量和重量子力学进行清点核对，乙方货物接收人核对时认为有差错时，应立即通知甲方，甲方派人员现场重新清点核对。
5、所供材料乙方核对无误后，乙方货物接收人应当场在甲方的送货清单上签字接收，并开该批货物的出入库单，入库单与送货单作为双方结算的依据。
三、验收方法：
1、甲方应按批次管材提供提供相应厂家质量证明有关原件或复印件。
2、管材到场24小时内，乙方必须对到场管材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以二次复检为准；初检时发现问题应在24小时内通知甲方参与复检，并对现场管材妥为保管；接到通知后24小时内，甲方未参与复检，则视为默许乙方提出的异议和正理意见。
3、检测期限为管材进场后七天；管材进场超过七天且乙方无有效检测结果和向甲方书面反映质量问题时，该批管材甲方有权视为质量合格。到场管材检测合格时，乙方应将检测结果通知甲方。有关检测费用由乙方自理。检测不合格时，该次检测费用由甲方承担。
4、甲方对于乙方使用、保管、保养管材不善造成的所有质量问题都不承担任何责任。
四、付款责任：如有银行承现汇票按市场贴息为准。
每月25日前结清当月所有货款。乙方中途不得向其他供货商要货，如有此行为乙方必须支付工程总货款的百分之十做为违约金给甲方。
五、有关责任：
1、乙方非质量问题中途退货和拒绝接货。则乙方应向甲方偿付该批次管材货款10%的违约金，甲方有权终止合同停止供货。非质量问题中途退货或拒绝接货处理。
2、变更到货地点时，乙方应在交货前7天通知甲方，并征得甲方同意。
3、变更接货人，乙方应在交货前7天书面通知甲方，交货前乙方应将新的接货人的身份证复印件和乙方授权书交于甲方。
4、甲方在合同规定的期限内不能交货时，应向乙方偿付不能交货部分的货款总值5%的违约金。
5、对于复检不合格的管材，乙方应在检测期限内将结果通报甲方，如果乙方同意使用则按质论价。
6、乙方逾期付款视为乙方违约，甲方有权终止合同停止供货。乙方应向甲方偿付所欠货款千分之五的日违约金。
六、不可抗力：
任何一方由于不可抗力的影响造成合同无法履行时，应及时向合同另一方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或完全免予承担违约责任。
七、解决合同纠纷的方式：
双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若双方确实无法协商一致，可依法向人民法院起诉。
八、赔偿约定：
按本合同同规定应该偿付的货款、违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任或终止合同后3天内按银行规定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。
九、其它条款：
用管材大约 万元。
本合同自签订之日起生效，合同执行期间内，任何一方均不得随意变更解除合同。合同如未尽事宜，需经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本和副本为一式两份，双方各执一份。
甲方： 广西港兴塑业有限公司 乙方： 广西高广亿贸易有限公司
代表人： 代表人：
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
买卖合同通用模板 第2篇
原告：姓名，性别，出生年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话;
被告：姓名，性别，出生年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话;
诉讼请求：
一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。
二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币×元，违约金×元/天，(由20xx年10月31日至20xx年6月10日)逾期7个月，(按银行同期贷款利率计算)。
三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币×元(大写： )。
四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失×元。(按银行现利率执行)。
五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。
事实与理由
原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于200×年×月×日与被告签署了《商品房的买卖合同》，原告购买被告开发的红桥区咸阳路南端东侧龙悦花园×楼×门号商品房一套。合同中对原、被告之间的'权利义务进行了详细约定。原告于200×年×月×日将首付款人民币×元，于200 ×年×月×日将贷款人民币×元付于被告帐户，合计总房款×元全部支付到被告指定帐户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定，该商品房应于20xx年10月31日前验收合格并交付使用，但由于被告没有依照《天津市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》，导致至今20xx年×月×日，原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，“甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。
依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照“天津市国土资源和房屋管理局”《关于发布20xx年房屋租赁市场指导租金的通知》中《红桥区20xx年住宅房屋指导租金》06-05邵公庄新区22元/月/建筑平方米，以此为依据要求增加违约金数额。自20xx年10月31日至20xx年6月10日的违约金为人民币×元。
原告多次向被告提出按照合同约定支付利息及违约金的合理请求都遭到拒绝，被告故意躲避原告之询问，无奈之下，原告只得拿起法律武器来维护自己的合法权益。现根据《中华人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》20xx年6月1日执行版的相关规定，向贵院提起诉讼，请求人民法院依法予以支持。
证据和证据来源，证人姓名和住址
此致
×人民法院
附：一、本诉状副本×份(按被告人人数提交);
二、证据×份。
具状人：
×年×月×日
买卖合同通用模板 第3篇
一、买卖合同的概念与特征
(一)买卖合同的概念
买卖合同，是指出卖人交付标的物并转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。买卖合同的主体是出卖人和买受人。交付买卖标的物并转移其所有权的一方为出卖人，也就是卖方，受领买卖标的物并支付价金的一方是买受人，也就是买方。
(二)买卖合同的特征
1.买卖合同是有名合同。买卖合同是合同法分则中明确规定的合同，因而属于有名合同。而且，在各国合同法中，买卖合同都是最基本的有名合同。
2.买卖合同是转移财产所有权的合同。买卖合同的卖方要转移财产所有权于买方。卖方不仅要将标的物交付给买方，而且要将标的物的所有权转移给买方。转移所有权，这使买卖合同与一方也要“交付”标的物但不移转所有权的其他合同(如租赁合同、借用合同、保管合同等)区分开来。同时，买卖合同是买方应支付价款的合同，卖方将取得价金的所有权。这又使买卖合同与其他转移财产所有权的合同，如互易合同、赠与合同等区别开来。
3.买卖合同是双务合同。买卖合同的双方当事人在享有合同权利的同时，都负担相应的合同义务。其中，出卖人负有交付标的物并转移其所有权于买受人的义务，买受人负有向出卖人支付价款的义务。因此，买卖合同是典型的双务合同。
4.买卖合同是有偿合同。买卖合同中，出卖人的给付(即交付标的物并转移其所有权于买受人)与买受人的给付(支付价款)互为对价，因此买卖合同是典型的有偿合同。所以，任何买卖合同的当事人从对方获得利益，须支付相应的代价。
5.买卖合同是诺成合同。除法律另有规定或当事人另有约定外，买卖合同自双方当事人意思表示一致之时起成立，而不以标的物的交付或合同义务的履行作为合同的成立要件。因此，买卖合同为诺成合同。
6.买卖合同为不要式合同。除非法律或行政法规另有规定，买卖合同并不需要采用特定的形式。因此，买卖合同为不要式合同。
二、出卖人与买受人的主要义务
(一)出卖人的主要义务
1.交付标的物，并转移标的物的所有权于买受人
出卖人应当向买受人交付标的物并移转其所有权，这是出卖人和主合同义务、基本义务，这在各国或者地区的民法中都是一致的。该项义务由两方面的内容组成：其一为交付标的物;其二为转移标的物的所有权于买受人。
2.交付有关单证和资料
出卖人应当交付标的物或者交付提取标的物的单证。提取标的物的单证，主要是提单、仓单，是对标的物占有权利的体现，可以由出卖人交付给买受人作为拟制交付以代替实际交付。对于这些单证和资料，如果买卖合同中明确约定了出卖人交付的义务或者是按照交易的习惯，出卖人应当交付，则出卖人就有义务在履行交付标的物的义务以外，向买受人交付这些单证和资料。该项义务系属出卖人在买卖合同中所负担的从合同义务，该项义务辅助主合同义务实现买受人的交易目的。对此，我国《合同法》第136条明确规定：“出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的.有关单证和资料。
3.质量瑕疵担保义务
如果出卖人交付的标的物不符合其质量标准(存在质量瑕疵)，按照《合同法》第155条的规定，出卖人应当承担违约责任。这一责任的基础是出卖人的质量瑕疵担保义务。质量瑕疵担保义务，是指出卖人应当保证其所交付的标的物不存在质量瑕疵。所谓质量瑕疵，又称为品质瑕疵、物的瑕疵，是指标的物的质量没有达到出卖人声称的标准，或者没有达到法律规定的标准、行业标准、企业标准，或者没有达到一个诚信善意的买受人所应当合理期待的标准。
4.权利瑕疵担保义务
出卖人的权利瑕疵担保义务，是指买卖合同的出卖人应当保证对标的物享有合法的权利，第三人不会就该标的物向买受人主张任何权利。买卖合同当事人的根本目标在于标的物所有权的转让，因此，出卖人必须保证其对标的物享有合法的权利(比如所有权或处分权)，这也是出卖人的一项基本的法定义务，即使当事人未在合同中作此约定，出卖人也负有此项义务。
具体而言，出卖人的权利瑕疵担保义务包括：(1)出卖人对出卖的标的物享有合法的权利(所有权或者处分权);(2)出卖人应当保证标的物上不存在他人可以主张的权利(如抵押权、租赁权等);(3)出卖人应当保证标的物没有侵犯他人的知识产权。
5.其他义务
除负担前述主合同义务和从合同义务外，出卖人还应遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的、交易习惯等，履行通知、协助、保密等附随义务以及相应的不真正义务等法定义务。
买卖合同通用模板 第4篇
出售方(以下简称甲方) 身份证号码: 证号码: 经甲、乙双方友好协商,就甲方向乙方出售自有的 机一事达成以下协议:
一、甲方同意将自有的旧挖机出厂编号, 经乙方负责人(俞朱官)现场看机后,以协定价格人民币小写：1000000元， 大写：人民币 壹佰 万元整购买此挖掘机。乙方先支付人民币700000元，(大写柒拾万元整)。支付完毕后，甲方有义务为乙方办理该挖掘机的修复保险理赔事宜，并将保险理赔全额支付给乙方。该挖掘机保险理赔事宜结束后，乙方将剩余叁拾万元一次性支付给甲方(或代付银行贷款)。
二、甲方保证提供给乙方该挖机所有合法正当手续，
(1)、 原购机发票： 重庆增值税普通发票 NO：01440322
( 2) 、产品合格证 ： 1份
(3)、中国人民财产保险股份有限公司机动车车上人员责任保险 保险单编号：
(4)、甲方保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联，如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，由经济纠纷引起的产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。
三、甲方在自己的施工场地上协助乙方将该挖机安全装上乙方指定的运输车上，乙方在一次性付清协定价后(收款以收款收据为准),取得该挖机所有权,(由甲方自动转给乙方) 。
四、待完成保险理赔交付银行按揭贷款后,甲方将该机所有相关票据原件交给乙方，如因甲方不能按时偿还银行贷款导致乙方机械不能正常使用或出售，一切法律及经济责任由甲方承担 。
五、为了双方共同遵守特订立此协议。此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字按手印后立即生效。
甲方姓名： 乙方姓名： 担保人：
电话 ： 电话： 电话：
家庭住址: 家庭住址: 家庭住址： 甲方银行收款帐号：
买卖合同通用模板 第5篇
卖方（以下简称甲方）： 买方（以下简称乙方）：
身份证号码： 身份证号码：
卖方代理人： 买方代理人：
身份证号码： 身份证号码：
中介服务方（以下简称丙方）
工商注册号：
备案证号码：
根据《中华人民共和国合同法》、房地产交易有关法律法规及福州市有关规定，甲、乙、丙叁方遵循自愿、公平和诚实信用原则，经协商一致签订本合同，以资共同遵守。
第一条、本宗买卖房产状况：
1、房屋座落：甲方房产座落于福州市 区
2、建筑面积： 平方米（其中：私有面积： m2、共有面积 m2附属间面积 m2）。
（详见榕房权证 字第 号）（土地使用证 _________字第______________号）
3、成交价格：甲、乙双方议定该房产（含装修及附属配套设施）的买卖价格为 （币种）
（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（ ）。
[其中：房产买卖价为 （币种）（大写）： 佰 拾 万 仟 拾 元整（ ）；装修及附属配套设施转让价为 （币种）（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（ ）]。
4、成交细目：
1）、配套：
2）、家电：
3）、家具：
4）、其他：
5）、固定装修：甲方明确固定装修指构成该房屋装修之固定部分包括但不限于地板面、墙体、壁橱、铁门、门、门把、门窗、防盗网、水龙头、嵌入式排气扇、灯具、发光体、厨卫设施等，此等固定装修经拆除将破坏设施的完整性，所以，甲方应保持其完整交付。
第二条、中介服务方承诺：
1、丙方的服务行为符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、国家工商行政管理局《经纪人管理办法》和《城市房地产中介服务管理规定》等法律、法规及规章;
2、丙方已取得工商局营业执照等合法的经营资格;
3、 保证诚信服务，不收取合同外的任何费用（不包含其他服务）。
第三条、委托中介服务事项：
1、 丙方受甲方、乙方各自的委托，就甲、乙双方买卖房产一事，提供中介服务；
2、 丙方应甲、乙双方的`要求，为其提供房产成交后代理服务。
第四条、中介服务范围：选择下列第[ ]项服务。
1、为甲、乙双方提供房产政策及法律咨询服务；
2、向甲、乙双方提供交易机会，协助双方签订本合同及房产转让协议并促成交易成功；
3、房产行销推介；
4、为当事人代办房产评估手续；
5、代办权属过户手续；
6、为乙方办理 〔注：填写①商业银行按揭贷款、②公积金贷款、③商业银行和公积金组合贷款〕手续；
7、代办房地产公证、见证手续；
8、协助甲、乙双方收集过户资料和为其房地产买卖契约代书；
9、协助办理相关配套事宜，如水、电、管道煤气、有线电视、电话、宽带及物业交接过户手续；
10、协助甲、乙双方完成房屋及房产配套设施的移交；
11、其他 。
第五条、中介服务段落：
1、丙方提供的中介服务自接受甲、乙双方委托时起到甲、乙双方达成本协议之日起结束；
2、丙方提供的相关房产成交后的代理服务至甲、乙双方办结各项交易、过户、交房、放款之日止。
第六条、中介服务费(包含中介服务佣金和相关代理服务费)：
1、中介服务佣金：自甲、乙双方签订本合同后 日内，丙方按政府有关规定向甲、乙双方收取中介服务佣金。
a、丙方向甲方收取中介服务佣金为 （币种）（大写） 万 仟 佰 拾 元（ ）。
b、丙方向乙方收取中介服务佣金为 （币种）（大写） 万 仟 佰 拾 元（ ）。
*2、交易服务费：根据本合同第三条有关款项约定，本合同成立后，丙方为甲、乙双方提供成交后代理服务手续。
a、丙方收取甲方交易服务费 （币种）（大写） 仟 佰 拾 元（ ）。
b、丙方收取乙方交易服务费 （币种）（大写） 仟 佰 拾 元（ ）。
*3、按揭服务费：根据本合同第四条第六款约定，本合同成立后，丙方为乙方提供按揭服务。
买卖合同通用模板 第6篇
一、约定解除
合同双方当事人可以在房屋买卖合同中约定，当一定的情形出现时，房屋买卖合同解除。只要该约定不违反法律法规的强行性规定，不具有欺诈胁迫或者显示公平的情形，那么，在约定的条件具备时，合同解除。如延期交房约定，付款约定，房产证办理约定等等。约定解除条件具备时，权利人应当及时行使权力。根据法律规定，开发商迟延交付房屋，经催告后在三个月的合理期限内仍未交房的，购房人有权解除合同。当然，购房人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未付款的，开发商也有权解除合同，对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的，解除权消灭，当事人不得再单方面解除合同。
二、法定解除
法定解除的.情况很多，主要有以下情形：
1、开发商隐瞒房屋真实情况构成欺诈的
开发商故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假的预售许可证明的，或故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实的，或故意隐瞒所售房屋已出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实的，买房人有权解除合同。并有权利要求赔偿损失。
2、开发商将已售房屋私自抵押
根据《担保法》及《物权法》等规定，商品房买卖合同订立后，开发商私下将该房屋抵押给第三人导致购房人购房合同目的不能实现的，买房人有权退房并解除合同，并要求出卖人返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。
3、一房二卖或者为拆迁补偿安置房屋
根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条第3项之规定，出卖人订立商品房买卖合同时，故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实，买受人可以请求解除合同;
4、房屋不符合质量要求或面积误差比绝对值超出3%的
因房屋主体质量不合格不能交付使用或者交付使用后，房屋主体质量经检验确属不合格;房屋的主体结构、防水等存在严重影响正常居住的;卖方交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符，合同没有约定处理方式或约定的处理方式不明确的，若面积误差比绝对值超出3%的，买受人有权解除合同，请求返还购房款及利息，并要求赔偿损失。
5、开发商迟延履行主要义务，无法办理产权证
开发商在交房期满后，经购房人催告在三个月的合理期限内仍未履行的，买房人有权解除合同;商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第33条规定的办理房屋所有权登记的期限(商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付之日起90日;商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日)届满后超过一年，导致买房人无法办理房屋所有权登记的，买房人有权解除合同。
6、担保贷款合同不能订立;
根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第23条之规定：“商品房买卖合同约定，买受人以担保贷款方式付款、因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。
7、开发商虚假宣传或者隐瞒重要事实，构成根本违约，致使购房人在购房时期望的合同目的不能实现的。
8、不可抗力
根据《合同法》第94条第1项之规定，因不可抗力致使不能实现购房合同目的的，当事人有权解除合同。
9、不属于不可抗力的事由，但是出现在在签订额合同时无法预料的情形，继续履行合同无必要，或者也无法履行的情形。
买卖合同通用模板 第7篇
甲方（出售方）：
乙方（购买方）：
根据合同法及相关法律的规定，甲乙双方本着平等、互惠的原则就乙方向甲方购买翡翠的相关事宜进行洽谈，经友好协商，达成如下协议：
一、物品基本情况
1、名称：
2、品种：
3、形态：
4、工艺：
5、品相：
6、图饰：
7、尺寸：_____*______*______MM左右，重约________g。
8、外观造型：
9、物品数量：
10、成交价格（元）大写：
二、付款方式
乙方应于本协议签署后的________日内，自行或委托第三方将货款打入甲方指定的银行账号。账户名：________________________。
三、交付和验收
1、交付时间：甲方应于收到全部款项后的同时将物品交付给乙方。
2、交付地点：________________。
3、甲方应按照本协议的约定向乙方交付物品，双方应于物品交付的同时进行验收，乙方接收甲方交付的物品后发生的风险概由乙方自行承担。
四、质量保证
乙方保证向甲方所销售商品品质和质量符合行业标准，如有质量问题，乙方须保证无条件退换，甲方也可解除合同，乙方全额退款。
五、违约责任
1、甲乙双方如逾期履行本协议约定义务的，每逾期一日违约方应向守约方支付成交价格________%的违约金，直至违约方实际履行义务之日止。
2、若甲方交付的物品不符合本协议约定的.，乙方有权拒绝接收物品，同时甲方应按照成交价格________%的比例向乙方支付违约金。
六、其他约定
1、因履行本协议发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的向合同履行地的法院提起诉讼。
2、本协议一式________份，甲乙双方各执________份，经双方签字后生效。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议。
甲方：
地址：
企业注册号：
联系方式：
合同履行地：
签约时间：________年________月________日
乙方：
地址：
身份证号：
联系方式：
合同履行地：
签约时间：________年________月________日
买卖合同通用模板 第8篇
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
签订地点：
签订时间：
货到验收合格后按到货量的80﹪结算；余款在送货完成后，本项目竣工验收合格时结清。乙方提供发票。
八、本合同解除的条件
货到检验合格、货款付清后合同自动解除/双方协商解除。
九、违约责任
乙方所供聚苯板要满足甲方使用要求,上述材料未按期供货而造成损失由乙方负责，并承担合同价款10%的违约金。
十、合同争议的解决方式
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向当地人民法院起诉。
十一、本合同自双方签字盖章起生效。
十二、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
出卖人（章）：
法定代表人：
营业执照号码：
税号：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
买受人（章）：
法定代表人：
营业执照号码：
税号：
电话：
传真：
开户银行：
买卖合同通用模板 第9篇
甲方：_______________
乙方：_______________
身份证号：_______________
身份证号：_______________
地址：_______________
地址：_______________
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就地皮买卖有关事项，达成以下协议：
第一条：地皮基本情况
1、 乙方购买甲方合法拥有的__________________________地，以_______________________为界，宗地编号_________号，宗地面积__________m。
2、 甲方把该地块转让给乙方，乙方确保该地真的容积率小于等于2.5，绿化率不少于30%，建筑密度小于等于35%，高度不得高于30米。土地用途为商服用地。
第二条：付款方式
1、 双方协定上述地皮出售价格为每平方米人民币(大写)，总价人民币________________元(大写)。此地皮款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。
2、 乙方同意按以下时间和金额向甲方支付土地价款：第一期定金，地价款的_____%，计人民币_______(大写),其余款项应在甲方办妥相关产权交易后_____日内一次性付清。
3、 买卖上述地皮交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。
第三条：双方责任
1、 乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。
2、 本协议未尽事宜，须经双方协商解决并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、 本合同一式二份共二页，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方(签名盖章)：_______________ 乙方(签名盖章)：_______________
联系电话：_______________ 联系电话：_______________
签订时间：______年______月______日 签订时间：______年______月______日
买卖合同通用模板 第10篇
甲方：aaaaaaaa 乙方：ccccccc
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条理》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，参照《建筑工程施工合同》文本，根据甲方施工生产需要，为确保工程质量，加快工程进度，在安全生产、文明施工得到落实的同时，降低工程成本，提高企业的综合经济效益。为明确甲、乙双方在施工过程中的责任和义务，经双方在平等互利、协商一致的前提下，共同拟定以下条文，供双方共同遵守。
一、 工程概况：（详见劳务承包合同） 二、承包形式、内容、结算单价：
1、承包形式：本工程采用建筑面积包干形式结算，建筑面积计算规则按[GB/T50353—20xx]规范执行。
2、承包合同和承包单价包干范围：
（1）工程所需周转材料（钢管、扣件、架板、各种型号的模板、密目网、兜网、U型卡、蝴蝶卡等）的租赁、运输以及损耗，木板、木枋、层板等所有模板的费用。具体详见《项目材料管理协议》。
（2）现场所有发生的安全文明施工（包括所有临边洞口防护、防砸棚、围墙内地坪硬化、绿化以及达到省标准化文明工地的其他工作人工费）；因现场需要临时设施的多次搭拆，根据规划和甲方要求乙方负责搭建的临时用房人工费。
（包括围墙内的所有临设，除原有两栋办公楼、食堂、卫生间外的所有临设）。 （3）安全文明施工：施工现场及办公区、生活区及施工场地周边环境设专职保洁员不得少于3人，负责清洁卫生、车辆进出冲洗，并设置保卫。安全帽、床上用品服饰同一。每车次设6-8名工人负责材料进出场上下车、转运、堆码整齐、标化工地的创建等全部工作，所发生的一切费用由乙方支付。甲、乙双方每天专人检查文明施工，达不到工完场清、工完料尽的处200元—20xx元/次的处罚。
（4）凡需文明施工用工性质，均包括在文明施工费内，不另计算。 （5）乙方所有人员的住宿包括食堂由乙方自行负责解决（包括修建临设的所有材料费和人工费）。其宿舍和食堂管理必须符合国家法律法规的规定以及符合公司、项目的宿舍管理制度。
（6）除塔吊、施工电梯整体提升架以外的所有小型机械（包括门字架、搅拌机、浇砼用布料机等所有小型机械）。
（7）所有进出场材料的装卸费用，如钢材用汽车吊卸料，汽车吊费用甲、乙双方各承担50％。
（8）所有工护具及低值易耗材料（凡不构成工程实体的所有易耗材料，包括塑料导管、拉片、对拉螺杆、钢丝网、钢板网）。
（9）二级配电箱以外的所有用电线路及照明设施由乙方承担。用电线路均采用胶导线或电缆，地下室采用36V以下的低压线路，采用三相五线制。 （10）自然灾害、政府行为造成的停工损失，由乙方自行负责。因甲方原因造成施工现场整体停工（无任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按实际租赁数量×租赁单价×停工天数计算赔偿，其它损失由乙方自行解决。甲乙双方必须尽全力处理停工后的各种工作，尽量减少损失。
（11）构造柱、墙拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋费用包括在合同内。
3、结算单价：
按建筑面积包干单价执行，总价： 元/m2。
4、付款方式：
三、劳务公司每次收取费用应出具正规发票（材料费可开材料发票、机械费可开机械发票）。
四、其它事项详《住宅楼劳务承包合同》和《材料管理协议书》。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方委托代理人： 乙方法定代表人（或委托代理人）：
甲方驻现场负责人： 乙方指定收料人员：
乙方现场负责人：
二OO七年月
日
买卖合同通用模板 第11篇
甲方：太原市百城铁合金有限公司
乙方：张维平
经甲乙双方共同协商达成如下协议：
一、甲方同意将生活区院内及库房的废铁、电机等物品一次性出售给乙方（其中不包括电焊机拾台，空压机壹台）。
二、甲方同意将生产区内划红色圈的设备及废铁一次性出售给乙方，包括土烧整个钢结构，不包括土烧破碎机壹台及配套电机壹台，拖拉机两台。
三、付款方式：乙方必须一次性将伍拾壹万元整付给甲方后乙方才能拆除。
四、甲乙双方各执壹份。
甲方： 乙方：
年月日
买卖合同通用模板 第12篇
广东省二手车买卖合同（示范文本）
买方（单位）： 法人代表： 企业代码： （自然人）身份证号：电话： 卖方（单位）： 法人代表：企业代码：（自然人）身份证号： 电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规，就二手车买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同，具体条款如下： 第一条 车辆基本信息
第二条 付款及车辆交付
1、车价款（不含税费）人民币：元，买方应于登记机关受理车辆转移登记资料 天内支付70%，合计 元，余下30%，合计 元，于车辆转移登记手续办理完成后 天内支付；
2、买方在签订本合同时支付购车定金人民币： 元，该款在30%的车款中抵扣； 3、车辆转移登记手续费（含税费）人民币： 元，由 方承担；
4、卖方应当在登记机关受理车辆转移登记手续办完，买方付齐余款时，交付车辆及证件给买方。
第三条 双方权利义务
1、卖方应保证合法享有车辆完整所有权或处臵权，且车辆符合国家有关规定，能够依法办理转移手续。
2、卖方保证向买方提供的相关资料真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成份，并按约定交付车辆及证件。
3、买方应按照双方约定的时间和地点与卖方当面验收车辆及审验相关资料，并按照约定支付车款。
4、买方应持有效证件与卖方共同办理车辆转移手续。对转籍车辆，买方应确认车辆在转入地能办理转入手续。
5、卖方承担和负责处理车辆交付前发生的一切交通事故、规费不齐、违章或违法行为；买方承担和负责处理车辆交付后发生的一切交通事故、规费不齐、违章或违法行为，双方另有约定的.除外。 第四条 违约责任
1、卖方向买方提供的车辆信息不真实，买方有权终止合同并要求卖方赔偿因此造成的损失。 2、卖方未按合同约定将本车及其相关凭证交付买方，买方有权终止合同，卖方应双倍返还定金。
3、买方未按照合同约定支付本车价款的，卖方有权终止合同，并没收定金。
4、因卖方原因致使车辆不能办理转移手续的，买方有权终止合同并要求卖方返还车款并承担一切损失。因买方原因致使车辆不能办理转移手续的，卖方有权终止合同并要求买方返还车款并承担一切损失。
5、任何一方违反合同约定的，均应赔偿由此给对方造成的损失。
第五条 争议解决方式本合同发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第 _ 种方式解决： 1、提交_________________仲裁委员会仲裁； 2、依法向_______________人民法院起诉。 第六条 合同生效
本合同一式二份，买方一份，卖方一份，本合同在双方签字盖章后生效。
买卖合同通用模板 第13篇
家具名称 ：
家具名称
商标
规格型号
主材、辅料
颜色
等级
产地
数量
单价
主材
辅材
面料
五金
合计人民币金额（大写） ￥：
第二条 定作家具图纸的提供及要求：
买受人定作家具的，买受人于 年 月 日前将图纸一式两份交付出卖人。出卖人认可后，由卖场销售人员签名（盖章）后，将其中一份交给买受人留存。
第三条交货方式、时间及地点：
（一） 买受人自提，于 年 月 到出卖人处自提；
（二）出卖人送货，送货费用由 承担。交货时间： ；交货地点： .
第四条付款方式、时间：
□ 买受人签约时一次性支付全部货款；
□ 买受人签约时支付 元的预付款，余款 元在 时付清。
□ 买受人在 年 月 日支付总价款 %的定金（此比例不得超过20%），余款 元在 时付清；出卖人交货时，定金抵作货款。买受人解除合同的，无权要求返还定金；出卖人解除合同的，应双倍返还定金。
第五条质量标准：每件家具应符合GB 5296.6 要求的《家具使用说明书》中标明的标准，或不低于样品同等质量。生产家具使用材料的标注应当符合《家具产品标识标注规范》规定。
第六条家具的验收：买受人在验收中发现家具的数量、商标、外观、颜色等直观特征有异议的，应当场提出；对于其他质量问题，可在《天津市家具商品修理更换退货责任规定》所规定的期限内提出书面异议。出卖人在知悉或应当知悉买受人有异议后，按照《天津市家具商品修理更换退货责任规定》办理，并于知悉或应当知悉买受人有异议之日起5日内告知买受人。
出卖人或主办单位做出对买受人更有利的责任承诺的，按照该承诺执行。
第七条 违约责任：
（一）一方迟延送货或提货的，违约方应每日向对方支付违约部分家具货款 %的违约金；
（二）违约超过 日的，守约方有权解除合同，支付定金的，可选择适用定金罚则。
（三）经国家认可的家具检测机构检测，家具的有害物质含量或家具质量不符合国家或天津市有关标准的强制性规定的，买受人有权无条件退货，并要求出卖人赔偿相应的检测费、交通费、误工费等损失。
（四）定做的家具不符合约定的，双方当事人可协商解决。协商不成时，买受人有权解除合同。
（五） .
第八条 市场主办单位的责任：出卖人撤离展销会或市场的，由展销会或市场主办单位先行承担赔偿责任；主办单位承担责任之后，有权向出卖人追偿。
第九条 争议解决方式：本合同发生争议，由双方协商或调解解决或向有关行政机关申诉解决；协商、调解、申诉解决不成的，按下列第 种方式解决；
（一）提交 仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十条其他约定事项： .
出卖人（章） 买受人（章） 主办单位（章）
住所： 住所： 住所：
电话： 电话： 电话：
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
买卖合同通用模板 第14篇
出卖人（以下简称甲方）：姓名：
买受人（以下简称乙方）：姓名：＿＿
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿购买该房屋。现该房屋具体状况如下：
(一) 座落于＿＿＿ ，建筑面积＿＿＿平方米；
(二) 房屋的所有权证号为＿＿＿，国有土地使用权证号为＿＿＿； 该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。第二条 上述房产的交易价格为：单价：人民币＿＿＿元/平方米，总价：人民币＿＿＿元整(大写：＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿仟＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿元整)。
第三条 乙方在＿＿＿前应向甲方给付定金人民币＿＿＿元整(大写：＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿万＿＿＿仟＿＿＿佰＿＿＿拾＿＿＿元整)。 上述定金在乙方＿＿＿付款时充抵房款。
第四条 付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起＿＿＿日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式为：
第五条 甲方承诺在本合同生效之日起＿＿＿日将房屋交付给乙方，并在交付房屋前腾空该房屋。 甲方应在＿＿＿前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。
第六条 甲方承诺并保证，依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。 第七条 甲、乙双方同意，在本合同生效之日起＿＿＿日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权变更登记手续，依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋所有权证》；并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。 该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理： □该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。 □该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金的，双方约定，该费用由 □甲方承担 □乙方承担 。 除本条已有约定外，办理以上手续应当缴纳的税费，由 □甲、乙双方按国家规定各自承担 □甲方承担 □乙方承担 。
第八条 房屋毁损、灭失的风险自□房屋正式交付之日 □权利转移之日起转移给乙方。
第九条 该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按下列约定处理： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第十条 甲方保证已如实陈述本合同所售房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍，有关按揭
、抵押、租赁、税项等，甲方均在合同生效前办妥。生效后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。 第十一条 乙方未按本合同的约定支付房价款的，按下列约定承担违约责任： 乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付未付房价款的万分之＿＿＿支付违约金。乙方逾期支付房价款超过＿＿＿日，甲方有权解除本合同，甲方在解除合同之日起＿＿＿日内将已收房价款退还乙方，所收定金不予退还；并有权要求乙方支付总房价款百分之＿＿＿的违约金。
答案补充
第十二条 甲方未按本合同的约定履行义务的，按下列约定承担违约责任： 1、甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按总房价款的万分之＿＿＿支付违约金。甲方逾期交付房屋超过＿＿＿日，乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起＿＿＿日内将已收房价款和双倍定金返还乙方，并按总房价款的百分之＿＿＿支付违约金。 2、如因甲方的故意或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起＿＿＿日内将乙方已付款退还给乙方，并按总房价款的百分之＿＿＿支付违约金。
答案补充
第十三条 本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。
第十四条 本合同自甲乙双方签字之日起生效。
第十五条 因本合同或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决。协商不成的，□提交＿＿＿仲裁委员会仲裁解决□依法由人民法院诉讼解决
买卖合同通用模板 第15篇
经长兴县教育局批准，由长兴县教育局招投标分中心对长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学进行单一来源采购，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章的规定，就乐器的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条 标的`、数量、价款
1、乐器名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、价款
第二条 质量标准 按现行的国家标准执行。
第三条 验收 1、验收方式
甲方在乙方交货时当场验收；
2、甲方应对乐器名称、产地、商标或品牌、规格型号、生产厂家、颜色、数量予以当场验收。
3、对质量有异议的，双方委托国家相关专业机构进行鉴定
第四条 交付方式乙方在20xx年 10月 26 日前送到甲方指定的地点：长兴县夹浦镇鼎甲桥中心小学
第五条 搬运费用
搬运费用由 乙 方承担。
第六条 支付方式
乙方交货后，经甲方组织人员进行验收合格后，付至合同价的100%。
第七条 售后服务
1、自开具销售凭证之日起，保修期限 壹 年。
第八条 违约责任 1、乙方必须按照本合同书所规定的工期，准时交付甲方使用，否则，每拖延一天，乙方须按总工程费用的千分之一支付拖延工期的罚金给甲方；
2、甲方必须按照本合同书所规定的时间和金额支付乙方款项，否则，每拖延一天，甲方须按总工程费用的千分之一支付拖延付款的罚金给乙方；
3、若遇到不可抗力（如地震、台风等）的因素或非乙方原因而引起的工期延误，属于免责条件；
第九条 合同争议的解决方式
因本合同发生的争议，由双方当事人协商或调解解决；依法向人民法院起诉。
第十条 合同生效
本合同一式 叁 份，甲乙双方各执 壹 份，县教育局招投标中心 壹 份，经甲乙双方签字盖章之日起生效。
买卖合同通用模板 第16篇
卖 方（甲方）
买 方（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等的基础上协商一致，签订本合同。
第一条 品种、数量、价款（可另附表）
品种
性别
数量（头）
规 格（公斤/头）
单 价（元/公斤）
单 价（元/头）
金 额（元）
供 种
期 限
备注：甲乙双方按实际情况选择计量单位。
第二条 质量标准
（一）
（二）
第三条 支付方式
货款的支付按下列第 项执行：
（一）即时结清。
（二）合同签订后，乙方支付甲方定金 元，乙方每批提货时须付讫所提该批种猪的金额，定金抵作货款或返还。
（三）其他方式 。
第四条 交货方式、地点及费用，按下列第 项执行：
（一）甲方将种猪送到 ，运输费用由 方承担。
（二）乙方到 提货，运输费用由 方承担。
第五条 违约责任
（一）甲方延迟供种的.，每延迟一日，应支付乙方 元的违约金。
（二）乙方逾期提货的，每延迟一日，应支付甲方 元的违约金。
（三）乙方逾期支付货款的，每延迟一日，应支付甲方 元的违约金。
（四）其他违约责任 。
第六条 其他约定
第七条 争议解决
发生争议由双方协商解决；也可通过当地工商行政管理部门调解；或选择下列第 项方式解决：
1、由 仲裁委员会提起仲裁。
2、向 人民法院提起诉讼。
第八条 本合同一式 份，甲乙双方各执 份，自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。
甲 方（盖 ） 乙 方（盖章）
身份证号 身份证号
委托代理人 委托代理人
地 址 地 址
邮 编 邮 编
签约地点：
签约日期： 年 月 日
买卖合同通用模板 第17篇
一，本协议是无锡市房产管理局依据国家和本省，本市有关政策法规，制定的存量房买卖协议示范文本。无锡市区范围内存量房买卖应当采用本协议文本。
二，存量房买卖是一种民事法律行为，买卖双方签订本协议之前，应当阅读并了解本协议内容，对本协议中固定内容及专业用词理解不一致的，可向无锡市房产管理局咨询。
三，协议所称存量房专指已经依法取得房屋所有权证和国有土地使用权证的房屋。
四，本协议中的固定内容不得修改，下划线处和附件空白处的文字输入，的内容选择，应当由协议双方自行约定。
五，协议双方就存量房买卖事宜协商一致后，应当依托无锡市存量房交易网上管理系统，在线拟订，修改，校对协议电子文本具体内容，确认无误后由网上签约受理点提交网上备案并即时打印协议文本，经买卖双方签章生效。
六，本协议文本固定内容和网上签约操作事项由无锡市房产管理局负责解释。
（协议编号： ）
协议各方当事人：
出卖方： 证件类别： 证件号：
（共有人信息见附件）
法定代表（负责）人/监护人： 证件类别：证件号：
联系电话：
联系地址： 邮政编码：
代理人：证件类别：证件号：
联系电话：
联系地址：邮政编码：
买受方：证件类别： 证件号：
（共有人信息见附件）
法定代表（负责）人/监护人：证件类别：证件号：
联系电话：
联系地址： 邮政编码：
代理人： 证件类别： 证件号：
联系电话：
联系地址： 邮政编码：
根据《中华人民共和国物权法》，《中华人民共和国协议法》，《中华人民共和国城市房地产管理法》，《江苏省城市房地产交易管理条例》等有关法律法规之规定，买卖双方遵循平等，自愿，公平，守法和诚实信用原则，经协商一致，就该房屋买卖事宜订立本协议。
第一条：房屋基本情况
【1】房屋所有权证号： 土地使用证号：
【2】房屋所有权人：共有人：
【3】坐落： 区
【4】建筑面积：
【5】房屋用途：
【6】其他情况说明：
第二条：房屋价款
该房屋（包括本协议附件一明确的房屋附属物品）的成交单价为人民币每平方米 元，总价为人民币 元，即 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整。
第三条：房屋价款的支付方式
房屋价款具体支付方式约定为下列第 款。（选一项）
一次性付款：
买受方于 年 月 日前，按本协议第二条约定房屋价款，一次性支付人民币$ 元，即 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整。
分期付款：
买受方于 年 月 日前，支付人民币$ 元，即 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整。 买受方于 年 月 日前，支付人民币$ 元，即 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整。 买受方于 时，支付按本协议第二条约定的剩余房屋价款人民币$ 元，即 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整。
贷款付款：
买受方于 年 月 日前，首付人民币$ 元，即 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整。 买受方于 年 月 日前，办理完相关贷款手续，人民币$ 元，即 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整。
买受方于 时，支付按本协议第二条约定的剩余房屋价款人民币$ 元，即 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整。
其他方式：
第四条：房屋交付
出卖方应当在 前，将房产交付给买受方。房屋移交时，该建筑物范围内的土地使用权一并转移给买受人。
第五条：按下列第 款办理登记手续（选一项），选择第【1】项的第六条不生效。
【1】买，卖双方应当共同到房屋登记机构办理房屋转移登记手续。
【2】买卖双方在签订协议后 日内共同向房屋登记机构申请预告登记。
【3】买卖双方在签订协议后 日内由买受方单方向房屋登记机构申请预告登记。
第六条：关于预告登记的约定
1，预告登记自 内有效（约定的预告登记有效期最长不超过自预告登记之日起一年）。
2，双方共同申请预告登记的，则在有效期内出卖方同意买受方单方办理该房屋预告登记转为房屋转移登记手续;单方申请预告登记的，在预告登记有效期内买卖双方共同办理该房屋预告登记转为房屋转移登记手续。
3，买卖双方因故终止存量房买卖协议时，预告登记的申请人应在 日内向房屋登记机构办理预告登记注销手续。
第七条：关于房产份额的约定
买受方约定共有人之间的房产份额。具体为：
第八条：关于车库（车位）归属的约定
第九条：关于国有土地使用权变更登记的'约定
该房屋国有土地取得方式为
房屋权属转移登记完成以后，买，卖双方应当按规定共同向土地登记机构申请办理该房屋占用范围内的土地使用权变更登记。该土地使用权变更登记时如需要缴纳土地出让金，土地收益金或土地增值税等税费的，可按下列第 项方式处理：（选一项）
出卖方承担。
第十条：关于买卖税费，佣金的约定
1，房屋买卖过程中应当缴纳的有关税费，按下列第 项方式处理：（选一项） 买，卖双方各自按国家和省，市相关规定分别缴纳。
【出卖方/买受方】自愿承担本应双方缴纳的税费。
2，房屋买卖代理佣金，按下列第 项方式处理：（选一项）
买，卖双方未曾委托房地产经纪机构代理本房屋买卖事宜，无须承担房屋买卖代理佣金。
买，卖双方各自按与房地产经纪机构签订的代理协议约定支付佣金。
第十一条：违约责任
出卖方应保证上述房产的权属清楚，若发生与出卖方该房产有关的产权纠纷或债权纠纷，概由出卖方承担，由此给买受方造成的经济损失，由出卖方负责赔偿。
若出卖方不能按协议规定期限交付房产或买受方不能按协议规定期限支付房款，每逾期一日，则由违约一方按日向对方支付 违约金。
买卖双方签订协议后，若买受方悔约，应书面告知出卖方，出卖方应在 日内将买受方的已付购房款（不计利息）返还给买受方，但买受方应同时支付违约金 给出卖方。若出卖方悔约，应书面告知买受方，并在 日内将已付购房款返还给买受方，同时支付违约金 给买受方。
出卖方在办理房屋权属转移登记，国有土地使用权变更登记和户口迁移等手续时，应当积极给予协助。由于出卖方故意拖延或者不及时提供相关材料的，应向买受方支付违约金 。
其他：
第十二条：买，卖双方在履行本协议过程中发生的争议，应协商解决;协商不成的，按下列第 款方式解决：（仅选一项）
【1】提交无锡仲裁委员会仲裁。
【2】依法向人民法院起诉。
第十三条：本协议未尽事宜，可由买卖双方在本协议附件二内协商约定补充协议。本协议附件与本协议具有同等法律效力。本协议及其附件内，选择，输入部分的文字与固定部分的文字具有同等效力。
第十四条：本协议连同附件共 页，一式 份（5份以上），具有同等法律效力，书面文本由出卖方 份，买受方 份，房屋登记机构1份，契税征收机关1份，地方税务部门1份，
份，电子文档存入无锡市存量房交易协议备案系统数据库备查。
第十五条：本协议自无锡市存量房交易协议备案系统备案打印并经双方签订后生效。
附件一：房屋附属物品及装饰情况
附件二：补充协议
共有人信息栏：
出卖方共有人： 证件类型：证件号：
证件类型： 证件号：
证件类型： 证件号：
买受方共有人：证件类型： 证件号： 证件类型： 证件号：
证件类型：证件号：
其他：
出卖方（签章）：
共有人（签章）：
法定代表（负责）人（签章）：
监护人/代理人（签章）：
签订日期：买受方（签章）：
共有人（签章）：
法定代表（负责）人（签章）：
监护人/代理人（签章）：
签订日期：
买卖合同通用模板 第18篇
甲方（卖方）
乙方（买方）
维护双方合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙在平等，自愿的基础上双方协商一致同意，签定本合同。
第一条 家具基本情况 （请逐项填写，勿写“同样品”：“验收说明”等内容请在验收后填写） 签订时间：________年____月____日
第二条 质量标准：每件家具应符合B2385- 新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。
第三条 付款方式：定货时，甲方收取货款总额 15 %（不得超过20%）的定金（乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还），余款提货或送货时付清。
第四条 自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第五条 甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第六条 违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的 1 %向乙方支付违约金。
第七条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的39;，提交当地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第九条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方（签章） 乙方（签章）
代表人签字： 代表人签字：
开户银行：
开户银行： 账号：
账号： 签订日期：
买卖合同通用模板 第19篇
卖方（甲方）：_______
买方（乙方）：_______
乙方因需要向甲方购买纸张，经双方友好协商特订本合同，以便共同遵守。
一.交货地点：甲方仓库。
二.包装标准：按照甲方企业内控标准，乙方如有特殊要求应在本协议补充条款中注明。
三.货款支付方式：
四.运输方式及费用负担：根据路途远近甲方合理确定运输方式，运输费用由乙方负担。
五.提出异议期限：货物到达乙方后，乙方（或派人）应对货物包装、数量、质量等事项进行验收，乙方在送货凭证上签字后即视为对甲方的货物无任何异议；货物到达乙方后，如乙方对货物包装、数量、质量等事项有异议，则应在货物到达起（30）内书面向甲方提出，双方协商解决，否则视为乙方无异议。
六.乙方指定职员、 、在甲方的送货凭证上签字。
七.违约责任：如双方违约，则每日按照0.5 %的标准另行支付违约金。
八.争议解决方式：如发生争议，双方友好协商解决，协商不成由起诉方所在地法院裁决。
九.本协议一式两份，双方各执一份，双方签订的补充协议是本合同的组成部分，具有同等法律效力，经双方签字或盖章后生效。
十.本合同传真件具有同等法律效力。
合同有效期：自20_______年_______月_______日至_20______年_______月_______日
买卖合同通用模板 第20篇
（出卖方以下简称甲方）
（购买方以下简称乙方）
经过甲乙双方充分协商，达成如下木材买卖协议：
一、甲方愿意将本人购买的杉木转让给乙方，山上的面积约 亩共 株杉木，共计人民币一万六千元整（￥16000元），砍伐证申请书由甲方负责办理。
二、本协议签订后，甲方不能把转让给乙方的杉木转卖他人，如果甲方转让给他人，乙方要甲方赔偿违约金一万元。
三、合同签订之日起杉木有效期八年（自20xx年农历7月至20xx年农历7月止），如办理不了砍伐证的可需要延长时间至办理砍伐证批准为此。
四、本协议签订后，甲方协助乙方办理砍伐指标手续，甲方保证本人所有出售给乙方的杉树四界线清楚，无山地林权纠纷；若出现纠纷造成乙方经济损失的，甲方负责全部赔偿。在乙方对杉木的砍伐、运输期间，甲方必须负责与乙方协调解决一切与村民出现的各种问题纠纷，确保乙方对杉木的砍伐、运输等工作能够顺利进行。甲方还负责做好治安工作，如发生偷盗木材或其他阻挠等造成乙方损失的，由甲方赔偿乙方的损失。
五、未尽事宜或出现纠纷的，由双方协商解决，协商不了的，任何一方有权申请仲裁或向从江县人民法院提起诉讼
六、本合同签字、按手印之日起立即生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
买卖合同通用模板 第21篇
转让方(以下简称甲方)：
受让方(以下简称乙方)：
根据国家相关法律法规，经甲、乙双方协商一致，现就甲方所有集体土地及地上附着物转让给乙方事宜订立如下协议：
第一条 甲方将位于___(包括甲方原有的老宅基地及周边有植被、树木的土地)，面积为___平方米土地及地上附着物全部转让给乙方，土地转让范围和面积以测量为准，并绘有测量平面图，其土地上附着物及固定资产转移以清点为准，并附盘点清单。测量平面图、测量面积和地上附着物等固定资产盘点清单均为本合同的组成部分(详见附件)。
第二条 转让期限：本土地转让期限为永久，土地一经转让，此块土地的所有权益全部转至乙方名下，甲方对此块土地不再享有任何权益，甲方无权干涉乙方使用本土地。
第三条 本协议签订后___日内甲方将土地转让、交付给乙方;本土地转让费用总共为人民币___元(大写___元)，土地交付后，乙方将土地转让费用一次性支付给甲方。
第四条 土地转让乙方前，甲方享有对本土地全部权益，保证本土地不存在其他权利瑕疵和各种费用的拖欠。转让后第三方向乙方主张本土地权利和有关费用的，甲方直接与第三方妥善协商处理，如造成乙方损失甲方应双倍赔偿。
第五条 土地交付乙方前，甲方必须对原有老宅进行拆除运走，对老宅基地进行平整，老宅周边树木及植被保留原状。同时甲方有义务将原有的房屋证书、土地资料全部交给乙方，不得私自保留。
第六条 土地转让给乙方后，乙方对本土地及地上附着物有完整的支配、收益、使用、等全部处置权利，甲方不得干涉。
第七条 征地补偿：土地交付乙方后，因国家法律、行政法规调整或政府行为征收该土地时，土地、地上物等拆迁、安置、补偿费全部归乙方所有。需要甲方提供各类资料、文件的，甲方应无条件提供到位。
第八条 自本协议签订之日起，任何一方不得违反本协议或者反悔，如有违反或反悔，违反或反悔一方必须承担对方投入、以及日后发展及可预期收益等一切责任及全部经济损失。
第九条 本协议自双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
日期：
日期：
村委会(同意备案登记意见)：
买卖合同通用模板 第22篇
一、合同主体
陷阱：故意将供方填成与签约人有关系，但无供货能力，且无独立承担经济责任能力的单位。或故意将需方填成与签约人有关系，但无付款能力，且无独立承担经济责任能力的单位。
注意：核对供、需双方。
二、买卖标的物(货物)的基本情况
陷阱1：产品名称故意不写全称，混淆产品品种;或供方不写产品牌号和商标，以期达到以次代好的目的;有的供方不写产品规格型号，企图交货蒙混过关;还有的供方不写生产厂家，想用价低的档次差的产品供货。
注意：写清产品全称，写清牌号、商标，写清、写全规格、型号、写清生产厂家。
陷阱2：供方不写随机备品、配件工具、数量及供应办法。以图不免费提供。
注意：要写清随机备品、数量，配件工具、数量。并将上述用品的供应办法、时间也写清楚。
三、标的物的数量和计量方法
陷阱1：产品数量或计量方法故意约定为本企业的标准或计量方式。
注意：产品的数量应以国家统一的标准计量单位表示，没有统一计量单位的，产品数量的表示方法由双方确定，但必须具体明确，切不可用含糊不清的计量概念表述，如一件、一箱、一打等，应对双方使用的计量方法具体解释，如一件、一箱、一打等的表示，具体包括的产品数量是多少。
对某些产品，必要时应当在合同中写明有关主管部门颁发的(没有主管部门规定的由当事人商定)交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法。注意明确什么是多交、少交和如数交付的法律概念。工矿产品购销合同在履行过程中，由于运输、计量、自然、产品本身的性能等多方面原因，在发货数、实际验收数、合同规定的交货数之间，有时会出现差额，发生不一致现象。此时，只有符合法律规定的磅差和增减范围的，才能以少交、多交或如数交付论处。通常这种法律规定均为有关主管部门规定的范围。
陷阱2：供方不写合理损耗，或将合理损耗写的较多。
注意：将损耗写清，写合理，对正负尾差、合理磅差、自然减(增)量等要根据情况，写科学。
陷阱3：供方不写随机备品或配件工具的数量。
防范：要写清随机备品数量。并将上述用品的供应办法、时间也写清楚。
四、标的物的技术标准(含质量要求)
陷阱1：不写质量标准;成套产品的，不写附件的质量标准;看样订货的，不封存样品。
注意：写清质量标准，是国家标准呢?还是行业标准?抑或企业标准?成套产品的，不但要写清主件的质量标准，还要写清附件的质量标准。看样订货的，一定要将样品封存好，作为检收的标准。
陷阱2：供方故意对质量负责的条件签订苛刻一些，以期达到不负责任的目的;或者故意将质量负责的期限写的过短，使需方根本没有时间提出质量异议。
注意：对质量负责的条件和期限，不但要写清，而且要写的科学、合理。
五、标的物的包装方式和包装要求。
陷阱：供方不写或不写清包装标准、包装物的供应和回收，也不写费用负担，以达到简易包装省钱省力的目的。
注意：写清包装物、包装标准、包装标签的内容等。对包括物的供应、回收，费用负担也要写清楚，以免出现纠纷。对包装不善引起货物损坏的责任约定清楚。
六、产品价格及支付期限、地点和方式
陷阱：不写单价，逃避物价检查，并为偷、漏税创造条件，或需方只写金额数量，不写币种。
防范：写清单价，写清币种。
七、交货的期限、地点和方式
陷阱1：不写交货地点，不写清交货方式，以达到不承担风险责任的目的，也为纠纷管辖设下埋伏。
注意：写清交货地点和方式，代办托运时，还要写清运输工具和运输路线。
陷阱2：供方不写交货时间，或将交货时间写成：在某年某月某日至某年某月某日交货，而不写某日具体交多少货。
防范：写清交货时间，分期交付的，写清每次交货的具体数量。
八、运输方式的要求及运杂费用的支付
陷阱：不写或不写清运输方式;笼统写到达站(港);不写费用负担。
注意：写清运输方式是水路、铁路、公路运输，还是联运。要写清到达的终点是某市(地)的南站、北站，还是其他站。要写清运费的负担，若是分担，还要写清分担的数额或段点。
九、验收或者检验的标准、方式、日期
陷阱：供方不写验收标准、方法及提出异议的期限，或将提出异议的期限订的过短。
注意：把好货物验收方法这一条款的明确规定。明确规定货物的验收办法，事关供需双方预期的经济效益与合作成功与否的大局，也是易发生质量纠纷的地方，必须注意明确订明。合同中应明确载明：验收的时间;验收的手段;验收的标准;由谁负责验收和试验;当验收中发生纠纷后，由哪一级主管产品的质量监督检查机关执行仲裁等等。一般地，验收的办法有外观验收;理化验收;安装运行验收;破坏性验收等，采用哪一种方法应在合同中订明白。有的'验收需要委托有关专业部门进行的，应当委托国家法定检验机构验收以保证其验收的法律效力。同时，合同中应明确规定其验收期限。国家有验收期限规定的，按国家规定的期限进行;国家没有规定的，双方当事人可按下述原则约定：需方自提的，在提货时当面点清验收;供方送货或代运的，货到后10天内验收完毕，特殊情况的双方在货到时或者合理的期限内验收。没有验收，不得动用，一旦动用，就视为验收合格，不能再提出数量及质量的异议。此外，合同中也应明确规定验收的地点。
十、结算方式
陷阱：需方不写结算方式和期限，或只写结算方式，不写结算期限。以达到延长付款期的目的。
注意：写清结算的具体方式，写明结算期限。若是分期付款，还要写清每次付款的日期和确切数额。
十一、违约责任
陷阱：有可能违约的一方，不写违约责任，或将违约责任写得过轻。
注意：将违约责任写具体。最好把对方每项义务不履行的违约责任都分别写清，以钳制对方，使其正确、全面履行合同义务。
十二、解决合同争议的方法
陷阱：不写合同纠纷的解决方式;选择有利于自己的合同解决方式和管辖机关。
注意：写清解决纠纷的方式，是仲裁、还是诉讼。确定纠纷的管辖地。
十三、落款、署名、盖章等方面
陷阱：1、不注意写明签名人是法人代表，还是法定代表人授权的其他委托代理人。2、不盖公章;或盖的不是公章，用没有备案的合同章甚至业务章，或盖上了分公司或公司下属部门的印章。
注意：一定要盖公章，有些单位的合同专用章是经过备案的也可以，但这难于判断。签字的一定要是公司法定代表人，或持明确授权书的代理人，但相对方要把该授权书留件备查。
在买卖合同的订立过程中，需要当事人注意的地方比较多，否则的话就容易落入对方的陷阱，从而导致自己的利益受损。想要订立完美的买卖合同，可以从上述十三个方面进行分析。要是你拿捏不准的话，可以请网站的专业律师来帮助你起草一份买卖合同。
我们随时为您提供专业的法律服务。
买卖合同通用模板 第23篇
编号：
甲方（卖方）：
（买方）：
楼盘名称：
身份证号：
电话：
联系电话：
出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就车位
买卖事宜达成如下协议：
一、买受人购买的为为福森金蓝湾期区号，号车位，面积约为㎡，用途为车位；
二、车位按照个计算，该车位售价为人民币元/个，（人民币大写：万元整）。
三、该车位均未设定抵押。
四、买受人在签定本合同后5日内采取付款方式向出卖人支付车位的全部价款。
五、买受人未按照约定的时间付款的，按照下列方式处理：按照逾期时间，分别处理：
（1）逾期在15日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金，合同继续履行。
（2）逾期超过15日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起10日内按照累计的逾期应付款的10%向出卖人支付违约金。扣除违约金后，出卖人无息退还买受人的已付款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金。地址：淅川县二桥西福森金蓝湾联系地址：
六、出卖人应当乙方支付清全部车位价款五个工作日内向买受人交付该车位。
七、买受人同意委托出卖人代交下列第1、2、3、项税费，并在接收该车位的同时将上述税费交给出卖人。
（1）专项维修资金；
（2）契税；
（3）按照国家规定应缴纳的相关其他税收和费用。
八、买受人使用该车位期间，不得擅自改变该车位的建筑主体结构、承重结构和用途，否则甲方要求解除本合同，收回车位，乙方所交的车位款不予退还，给甲方及其他人造成损失的，乙方还应当赔偿所有直接、间接损失。
买受人在使用该车位期间有权与其他权利人共同使用与该车位有关的共用部位和设施，并按照共用部位与共用房屋分摊面积承担义务。
九、该车位甲方不办理权属证。
十、乙方所交车位款不包括物业费等在使用时应当交纳的费用，使用该车位应当交纳物业费等费用时，乙方必须交纳，与甲方无关。
十一、买受人购买的本合同所述车位不得更换。
十二、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向车位所在地人民法院起诉。
十三、本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同共一式叁份，具有同等法律效力，其中出卖人贰份，买受人壹份。
出卖人（签章）：
法定代表人：
签订时间：年月日
签订地点：
买受人（签章）：
法定代理人：
签订时间：年月日
签订地点：
委托代理人：
签订时间：年月日
买卖合同通用模板 第24篇
甲方（买受人）：
姓名或名称：_____________________
法定代表人：_____________________
身份证号：_______________________
住所地：_________________________
联系电话：_______________________
电子邮件：_______________________
乙方（出卖人）：
姓名或名称：_____________________
法定代表人：_____________________
身份证号：_______________________
住所地：_________________________
联系电话：_______________________
电子邮件：_______________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，订立本合同，条款如下：
第一条 标的
品名：_____________________；
规格：_____________________；
数量：_____________________；
地点：_____________________；
产地：_____________________；
性质：_____________________；
用途：_____________________。
【随身法务提示：请根据实际情况填写相关信息】
第二条 价款及付款
1、货物单价为人民币__________元（大写：____________），总价款为人民币_____________元（大写：________________）。
【随身法务提示：价款涉及税费的，应明确该报价为税前还是税后】
2、价款支付采用以下第______种方式：
（1）甲方于________年_____月_____日一次性支付；
（2）价款共分_______支付，甲方于________年_____月_____日支付_________元；________年_____月_____日支付_________元；________年_____月_____日支付_________元。
【随身法务提示：实际买卖合同的履行中，付款的时间与交货时间密切相关。双方可以根据实际交易需要，设置相应的付款阶段。】
3、支付方式为：______________（现金支付、银行转账）
乙方银行账号信息如下：
开户银行：__________________________________
开户人姓名：________________________________
银行账号：__________________________________
4、发票
应甲方要求，乙方应提供合同约定金额的有效发票。
第三条 交付
交货时间：________年______月______日；
交货地点：__________________________；
交货方式：__________________________；
运输费用：原则上运送费、包装费由_______负担；超过_________公里，超
过部分，每公里加收运费____________元（大写：_____________）。
【随身法务提示：13种交货方式：1、工厂交货；2、货交承运人；3、船边交货；4、船上交货；5、成本加运费；6、成本、保费加运费；7、运费付至；8、运费及保险费付至；9、边境交货；10、目的港交货；11、目的港码头交货；12、未完税交货；13、完税后交货。
如交易简单的，可以只填写交货地点、时间、运输费用】
第四条 技术指标和质量要求
1、乙方交付的货物应当达到的质量要求为：________________
（1）中国国家相关标准；
（2）______国家相关标准
（3）______（省、市）相关标准
（4）其他____________
2、甲方对乙方交付货物的技术要求如下：
_____________________________________________________。
【随身法务提示：如货物需要特殊的技术要求或技术要求较高，双方可以签订技术协议，并将其作为附件，作为合同的组成部分。】
第五条 验收
甲方应于收货当时验收标的物，若发现标的`物有瑕疵的，应拒绝签收，并通知乙方要求更换；
甲方签收标的物后，乙方不再对标的物的瑕疵承担保证责任。
第六条 质量保证
1、质量保证期自甲方验收合格之日起________日。
2、质量保证期内，货物发生质量问题，乙方负责_____________________（调换、维修等）。
第七条 违约责任
（1）标的物经验收不符合质量标准的，甲方有权要求退货，相关费用由乙方承担，并要求乙方支付赔偿金____________元（大写：_______________）。
（2）乙方延迟交货的，每日应向甲方支付延迟部分价款___________%的滞纳金；乙方延期______日交付的，甲方有权解除合同。
（3）甲方延迟支付价款的，每日应向乙方支付延迟部分价款_________%的滞纳金；甲方延迟_______日支付价款的，乙方有权推迟交货。
（4）双方保证从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密；未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容；但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外；保密期限为________年。
第八条 声明及保证
（一）甲方：
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续当事人均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
（二）乙方：
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续当事人均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙
方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第九条 不可抗力
（1）本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等；
（2）如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_______天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：
（1）提交___________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向______________人民法院起诉。
第十一条 其他约定事项
________________________________；
________________________________；
买卖合同通用模板 第25篇
申请人张，女，19xx年×月××日出生，汉族，住XX市XX区解放大道128号×室，电话15869。
被申请人湖北**房地产开发有限公司，地址XX市XX区解放大道128号，法定代表人钟董事长，电话83。
申请事项：
一、裁决被申请人违约并向申请人支付违约金20xx.6元;
二、裁决被申请人承担本案的受理费和处理费。
事实和理由：
20xx年6月1日，就被申请人开发的位于XX市XX区解放大道128号的金叶solo国际大厦a栋×层号商品房，申请人与被申请人签订了《XX市商品房买卖合同》，申请人按照合同约定如期付清了全部购房款197360元。按照合同约定，被申请人未能在商品房交付使用之日起90日内将办理两证需由被申请人提供的.全部资料报产权登记机关备案的，申请人不退房，被申请人应按已付房价款的1%向申请人支付违约金。后双方对此事宜协商不成，为此，申请人特向贵会提出如上所请，请求依法保护。
此致
武汉仲裁委员会
申请人：
20xx.09.25
买卖合同通用模板 第26篇
买方：____________ (下称甲方) 卖方：____________ (下称乙方)
地址：____________ 邮编：_____ 地址：____________ 邮编：_____
电话：____________ 传真：_____ 电话：____________ 传真：_____
电子邮箱：__________ 电子邮箱：__________
甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条 名称、品种、规格和质量
1.名称、品种、规格：____________ (应注明产品的牌号或商标)。
2.质量，按下列第( )项执行：
(1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。
(2) 按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。
(3) 按双方商定要求执行，具体为：_____________(应具体约定产品质量要求)。
第二条 数量和计量单位、计量方法
1.数量：________ . 2.计量单位和方法：__________. 3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____________.
第三条 包装方式和包装品的处理：_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。
第四条 交货方式：
1.交货时间：_______.
2.交货地点：_______.
3.运输方式：_______(注明由谁负责代办运输)。
4.保 险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
5.与买卖相关的单证的转移：___________.
第五条 验收：
1.验收时间：_______.
2.验收方式：______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。
3.验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条 价格与货款支付：
1.单价：____;总价：_________(明确币种及大写)。
2.货款支付：货款的支付时间：____________;货款的支付方式：____________;运杂费和其它费用的支付时间及方式：__________。
3.预付货款：________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第七条 提出异议的时间和方法：
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条 甲方违约责任：
1.甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。
2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算，向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4.甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
6.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
7.其它约定：_____________.
第九条 乙方的违约责任：
1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款___%的违约金。
2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的`费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过___日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
6.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
7.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后__日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
8.其它：_______________.
第十条 不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后___日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条 争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条 附加条款：1.__________________. 2.__________________. 3.__________________.
第十三条 其它事项：1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后__日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的___日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
6.本合同正本一式___份，双方各执___份;合同副本一式__份，分送______等单位。
甲方：____________ 乙方：____________
受权代表：(签字)______ 受权代表：(签字)
委托代理人：(签字)_____
本合同于____年____月____日订立于____
买卖合同通用模板 第27篇
出卖人： 合同登记编号：
买受人： 签订地点：
签订时间： 年 月 日
一、标的、数量、价款及交（提）货时间：
标的名称 牌号商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价
（万元） 金额
（万元） 交（提）货
时间 数量
合计人民币金额（大写）：
二、质量标准：
三、出卖人对质量负责的条件及期限：
四、包装标准、包装物的`供应与回收：
五、随机必备品、配件、工具数量及供应办法：
六、合理损耗标准及计算方法：
七、标的物所有权自交货时发生转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
八、交（提）货方式、地点：
九、运输方式及到站（港）和费用负担：
十、检验标准、方法、地点及期限：
十一、成套设备的安装、调试：
十二、结算方式、时间、地点：
十三、本合同解除条件：
十四、违约责任：
十五、合同争议的解决方式：。
十六、本合同自 起生效。
十七、其它约定事项：
出 卖 人
出卖人（章）：
住 所：
法定代表人：
委托代理人：
经 办 人：
电话：
地址及邮编：
户 名：
开 户 行：
账 号：
税 号：
日期： 买 受 人
买受人（章）：
住 所：
法定代表人：
委托代理人：
经 办 人：
电 话：
地址及邮编：
邮编：
户 名：
开 户 行：
账 号：
税 号：
日期： 鉴（公）证意见：
鉴（公）证机关（章）
经办人：
年 月 日
买卖合同通用模板 第28篇
甲方：
乙方：
经双方协定，甲方将坐落在苇塘沟的十五年林下参地十八亩地，卖给乙方。
双方以柒拾万元整成交，自交款之日起生效。
如乙方购买后，林权、林地使用权出现问题，由甲方全权负责办理，如出现经济费用，由甲方负担。
乙方购买后不能以种植年限为由夹持甲方。 以上协议，一式两份。
甲方：
乙方：
20xx年6月27日
买卖合同通用模板 第29篇
合同号：
签字日期：
买方：中国公司
（电报挂号： 电传号： ）
卖方：国公司
买方同意购买，卖方同意出售下述商品，并按下列条款签订本合同：
1.商品名称，规格，数量及单价：
2.生产国别和制造厂：
3.包装：以新的，坚固的木箱或纸箱包装，并能防潮，防湿，防震，防锈及防止粗暴装卸，适合于远程海运，邮包邮寄，空运运输。由于采用不适当或不妥当的包装而引起生锈，损坏，丢失，其责任应由卖方承担。
4.唛头：卖方应在每件包装箱上用不退色的油漆刷上箱号，尺码，毛重，净重和诸如“勿倒置”，“小心轻放”，“防潮”等字样，以及提升位置和下列唛头。
5.装船时间：
6.装船港口：
7.目的港口：
8.保险：装船后由买方负担。
9.支付条件：
（1）如以信用证支付：买方接到本合同11条规定的卖方装船通知后在交货期15～20天前，由中国银行开立以卖方为受益人，金额为装货总值的不可撤销的信用证。凭开户银行开具的汇票和本合同第10条中所规定的装船单据付款。
（2）如以托收方式支付：交货后，卖方经由卖方银行通过中国银行寄送本合同第10条所规定的装船单据向买方收取货款。
（3）如以信汇或电汇方式支付：接到本合同第10条所规定的装船单据后于七天内付款。
10.付款单据：
（1）为了议付货款，卖方应向支付银行呈交下列单据：
1）全套清洁无疵，注明“运费到付”，空白抬头，空白背书和通知目的港已“装船”的海运提单。
2）发票五份：注明合同号和唛头（一个以上唛头应分别开发票）
3）装箱单五份：注明发货重量及相应发票的编号和日期。
4）由制造厂出具的品质和数量证明书两份，如14条第（1）项中所规定。
5）通知买方已装船的电报抄件一份。
（2）装船同时，卖方应将上述单据副本各一份（本条5项除外）寄送目的港。
11.装船条件：
（1）卖方应于本合同规定的装船期前四十天，以电报通知买方如下内容：合同号，品名，数量，价值，件数，毛重，尺码，港口备妥待运日期，以便买方洽订舱位。
（2）中国 公司（电报挂号： ），将作为买方的船代理洽订舱位。
（3）买方应于船只预计抵港日期前十天，将船名，预计装货日期，合同号通知卖方，以便卖方安排装船。卖方应与船代理保持密切联系。当必须换船或船提前或推迟到港时，买方或其船代理应及时通知卖方。如船只不能在买方通知的船期后三十天内到达港口，买方应担负自三十一天起所带来的仓租费和保险费。
（4）如船只按时抵达装船港口后，而卖方不能按时备货装船，由此产生的空仓费和滞期费应由卖方负担。
（5）货物越过船舷和脱钩前的全部费用，风险由卖方负担；货物越过船舷和脱钩以后的全部费用，风险由买方承担。
12.装船通知：卖方应于货物装船完毕后，立即以电报通知买方合同号，货物名称，数量，毛重，发票价值，船名和起航日期。若由于卖方未及时以电报通知买方，而使买方不能及时办理保险时，由此产生的一切损失，均应由卖方承担。
13.质量保证：卖方保证货物采用最好的和未用过的全新材料，第一流制造工艺，其成品质量，规格和性能与本合同规定相符。货物的保证期为货物抵目的港后 月。
14.检验和索赔：
（1）发货前，制造厂应对货物的质量，规格，性能和数量/重量作精密全面的检验，并出具证明书，证明货物符合本合同规定。质量证明书应附有制造厂试验项目和结果的报告。
（2）货到目的港后，买方将申请中国商品检验局（以下简称局）对货物的品质，规格和数量/重量进行初检，并出具检验报告。如该局发现规格或数量或二者有出入，除保险公司或轮船公司的责任外，买方有权在货物到达目的港后 日内拒收该货物或向卖方提出索赔。
（3）如货物的质量和规格与合同规定不符，买方将申请商检局进行检验，并凭检验报告有权向卖方索赔（包括换货）所有费用（检验费，退货和换货的运费，保险费，仓储费和装卸费等）均应由卖方承担。
（4）若买方提出索赔后三十天内卖方未予答复，则认为卖方已接受上述索赔。
15.人力不可抗拒：凡是制造或装船运输过程中，因人力不可抗拒的事故，致使卖方推迟交货或不能交货时，卖方可不负责任。但发生上述事故时，卖方应立即通知买方，并在十四日内，给买方航寄一份由主管政府颁发的事故证明书。在此情况下，卖方仍有责任采取一切必要措施加速交货。如事故延续十周以上，买方有权撤销合同。
16.迟交货罚款：除本合同第15条规定的人力不可抗拒原因外，如卖方不能按合同规定的时间交货，买方应同意在卖方支付罚款的条件下延期交货。罚款可由支付银行在议付货款时扣除，但罚款不得超过迟交货物总价的5％。罚款率按每七天收0.5％，不足七天时以七天计算。如卖方延期交货超过合同规定十周时，买方有权撤销合同。此时，卖方仍应不迟延地按上述规定向买方支付罚款。
17.仲裁：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，当提交北京中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会根据该会仲裁程序暂行规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
18.补充条款：
本合同正本共两份，采用中，英文（略）书就，两种文字具有同等效力，签字后即生效，双方各执一份为凭。
买方： 卖方：
代表：（签字） 代表：（签字）
见证人：（律师）
（签字）
买卖合同通用模板 第30篇
甲方（出售方）：
乙方（购买方）：
甲乙双方在自愿平等，互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买
甲方房屋，并委托中介方办理过户事宜达成协议如下：
一、甲方自愿将其座落于 区 路 号小区 号楼号，建筑面积 平方米（地下室 平方米）， 结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。乙方已对该房地产作了充分了解并同意购买。
二、甲乙双方议定上述房地产成交价格为人民币 元 （大写： 元），乙方于本合同签订之日起3日内将全额购房款以 现金方式一次性支付给甲方。甲乙双方共同委托中介方办理过户手续，甲乙双方应予以积极协助。
三、甲方保证上述房地产权属清晰，无争议；未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，不在建设拆迁范围内；已取得其他共有人书面同意；协议有效期内，甲方不得将该房产另行出售给第三人。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。
四、该房屋在办理过户手续过程中所需缴纳的税费由乙方承担。
五、违约责任：
（一）甲方不能如期签订《房地产买卖契约》，或者甲方在办理过户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的；在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款。对已办理完的过户手续所产生的`费用，甲方应全部承担。并向乙方支付总房款10%的违约金。
（二）乙方不能如期付款，或者乙方在办理过户过程中违约，并导致最终不能办理过户手续的；在得到确认后，甲方退还乙方所交的购房款项。但对已办理完的过户手续所产生的费用，乙方应全部承担。并向甲方支付总房款10%的违约金。
六、在合同期限内，如因洪水、地震、火灾和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行，合同方均不承担违约责任，本合同自动终止。
七、若对其它事项有异议的可协议补充在以下约定条款中，若约定条款与前条款有异议，以约定条款为主，约定条款具有优先效力。
八、其他约定事项：
九、本协议经双方签字后生效，一式两份，每份共两页，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
身份 证号： 身份 证号：
地址： 地址：
电话： 电话：
日期： 日期：
买卖合同通用模板 第31篇
甲方（需方）：x有限公司卢氏迎宾馆（以下简称为甲方）
乙方（供方）：三门峡市专卖店（以下简称为乙方）
通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目 全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：
乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责；颜色按乙方送交的样板颜色规定；如因乙方所供的 卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责；质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起 1 年为限。
三、交货时间、地点、方式：
乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求（甲方以传真或电话通知交货量和交货日期），采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的x酒店工地一楼，即x市路与路交会处东北侧x酒店一楼。
四、运输及运输保险费用：
乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险（即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责）费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏；包装物由甲方或施工单位负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的`或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责；施工中的损耗均由甲方负责。
七、验收标准、方式及异议的提出：
乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证；如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。
八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：
按国家和省、部（委）或行业规定的标准要求随瓷砖提供（应）备品、配件、工具数量。
九、结算、付款方式：
1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。
2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元（￥50，000元），每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的 50% （含定金5万元）；施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的 60% （含5万元定金和前一次付款）；余下所供瓷砖货款的40%购买一间（套）产权式客房。
3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票；发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。
十、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计（支）付违约金，并赔偿施工单位的误工费用；如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五 向乙方计（付）违约金。
十一、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决；协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
十二、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要；其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）：
地址： 地址：
联系人： 联系人：
联系电话：—8625318 联系电话：
开户银行：
帐号：
签订地点：x省x市 签订时间：20xx年7 月 日
买卖合同通用模板 第32篇
甲方：
乙方：犬心犬意宠物店
双方本着保护动物，爱惜、尊重生命的人道主义精神，以诚信、公平、合理之原则，经双方充分的平等协商，特订立本合同，双方共同遵守。
一、购买时间： 年 月 日
购买地点：成都市武侯区胜利村106号附6号
二、购买时甲乙双方确认的该犬的状态：
1、体重：
2、食欲状况（是否良好）
3、眼睛有无混浊物（无/有）
4、鼻镜是否正常（正常/不正常）
5、大便是否正常（正常/不正常）
6、皮毛状况是否正常（正常/不正常）
7、体温是否正常（正常/不正常）
8、四肢关节运动是否正常（正常/不正常）
9、其他特殊情况 ：
三、宠物在售出后十五日内出现传染性疾病“犬瘟热”“犬细小病毒”等相关致命传染病问题（注：须在大型宠物诊所，使用正规传染性疾病检测试纸
板测定，或通过血液化验确认）乙方承担相应责任。宠物售出十五天直至以后，乙方不再承担上述宠物的任何责任。
四、如果第三条所包含病情不能治愈，或造成宠物死亡，乙方承担以下责任：
1、根据实际情况协商退款（基础退款50%）
2、负责医疗，承担病犬治疗全部费用，或更换同等价格的.宠物。
五、如果在15天内该犬有非第三条包括的病情，乙方负责提供免费治疗指导，推荐相关宠物医疗诊所，享受相应优惠。
六、新购犬/猫注意事项：
1、 遵照乙方告知喂养方式持续喂养，不得使宠物暴饮暴食，引发相应疾病； 2、6月龄以前，应尽量避免接触疾病高危环境，如野犬较多的户外草丛等
3、宠物未完成免疫程序前，不得洗澡、不要随意喂食牛奶、减少接触户外环境
4、如甲方不遵照注意事项进行喂养，一切后果自行承担。
甲方签字：乙方签字：
年 月 日 年 月 日